在劳务再分包情形中，不乏“包工头”卷款跑路或与施工人员就施工存在争议纠纷，导致欠付施工班组成员工程款或劳务费，施工班组人员选择直接起诉发包人或承包人要求支付工程价款或劳务费。
一审法院支持了原告要求支付欠付劳务费的请求，利息自按案涉工程劳务费进行结算日按LPR计算至付清之日。被告李泰隆作为一人公司的唯一股东，对欠付劳务费及利息承担连带责任。原告主张发包人对欠付的工程款承担连带清偿责任的诉请无事实和法律依据，法院不予支持。
建设工程施工合同纠纷案件中，欠付工程款利息从应付工程价款之日计付。当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明，且建设工程未交付，工程价款也未结算，当事人起诉之日视为应付款时间。
在建设工程施工纠纷中，大多纠纷出现在工程款支付、建设工程质量等问题上。本案涉及到建设工程款的支付问题。因本案中双方未签订正式书面合同且施工方未提供充分证据证明其工程量，故在本案中原告虽申请工程量鉴定但因其材料不全无法进行，故其无法实现其诉讼目的。另一方面，所谓甲方来说，应在建设工程施工过程中选择有资质、信誉较好的施工方，并在施工过程中保留充分证据，避免后期不必要的纠纷和麻烦。
94.发承包双方未约定工程款支付时间的，承包人有权自合同解除之日主张欠付工程款的利息——禹城金球华地置业有限公司与宜昌博高建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案
在因发包人欠付工程款导致的建设工程施工合同纠纷案件中，承包人向发包人主张利息和违约金，应依照合同约定视不同情形选择适用，并非必然同时适用。除非当事人在合同中明确约定“因逾期给付工程款，发包人既要承担利息，同时还要支付违约金”，否则，承包人无权在合同仅约定逾期付款违约金的情形下再依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定主张支付利息。
近期，笔者受重庆某建筑企业所托，专项处理挂靠施工中的法律风险防范问题，法律服务涉及到与上游发包人工程款支付、工程价款优先受偿权行使纠纷，同时也涉及到农民工工资和下游材料供应商的货款支付纠纷等，各类法律问题交织，处理起来可谓纷繁复杂。
4.3.7乙方收到工程款必须及时支付工人劳务费，并在每月领取工程款之前向甲方提供相应资料（承诺书、证明上的公章要与合同上用章、签字人一致，签字人应具备相应签字权，承诺书和证明与合同具有同等法律效力）：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定的是合同无效的情况下，建设工程经竣工验收合格时，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款的情形，并没有对工程款利息进行解释，而第十七条规定的是对欠付工程款的利息如何计算的情况，因此原审法院对于利息的计算适用该解释第十七条的规定并无不当。
2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿)，并追究乙方的违约责任。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》［以下简称《建设工程施工合同解释（一）》］第四十三条的规定，请求发包人在欠付工程款范围内承担责任的实际施工人，不包括借用资质施工中的挂靠人，以及多层转包和违法分包关系中的实际施工人。
10、施工合同约定承包人不得因工程款支付问题拖延或停止施工，后因发包人未按合同约定节点支付工程款造成逾期竣工，承包人仍应按照约定承担工期延误责任——江苏国安建筑安装工程有限公司与日照运总房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案
92.合同无效情形下，承包人主张欠付工程款利息参照合同约定缺乏依据，应按照司法解释17条规定处理——成都环境工程建设有限公司、水兵等建设工程施工合同纠纷
16.发包人支付给承包人的商票到期未被兑付，承包人将未兑付商票金额计入欠付工程款中起诉的，是按照未付工程款处理，还是告知承包人按照票据纠纷另行主张权利？
关于剩余工程款利息标准以及利息起算点的确定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。在本案中，原被告未对欠付工程款利息计付标准作出约定，故被告应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息。
27、建筑物所有人依据合同约定对建筑工程总承包人应付工程款不承担责任的，应予支持——某房地产开发公司等与建设公司建设工程纠纷
27建筑物所有人依据合同约定对建筑工程总承包人应付工程款不承担责任的，应予支持——某房地产开发公司等与建设公司建设工程纠纷。
建设工程施工合同纠纷案件中经常会出现工款(工价款)造价两种表述。这两种表述或出现在法院裁判文书中,或出现在仲裁裁决文书中,或出现在起诉书中或出现在仲裁申请书中或出现在工款鉴定报告中。虽然工程款、工程造价两种表述经常混合使用，一般不会刻意区分但仔细这两种表述，二者还是存在一定区别的只是平时使用者不太注意而已。本章即尝试探讨工程款工程造价之间的联系与区别。另外,值得注意的是,工程款与工程款优先受偿权之间并不能划等号读者需要跳出只要是工程款就有工程款优先受偿权的认识误区。
经过法官多次耐心劝解和疏导，双方最终达成调解协议。原告放弃部分工程款作为后续墙体质量问题的修补费用，被告也承诺分两次将剩余工程款结清。至此，这起因外墙施工引发的纠纷得到实质性化解，实现案结事了人和。
40、发包人不能证明工程未完工或存在质量问题的，对其扣减工程款和质量损失的主张不予支持——青海省建筑工程总承包有限公司、王忠诚建设工程施工合同纠纷
本案为建设工程合同纠纷的破产债权确认之诉。该案纠纷缘由为双方签订的施工合同中未对工程款的计算进行明确约定，虽经两次单项审计、两次全面审计，但双方始终无法对工程款的结算金额达成一致意见，终于，在某某建设有限公司依法起诉后，一、二审法院根据法院委托审计机构出具的审计报告对工程款金额予以了确认，同时对某某建设有限公司主张的优先受偿权予以了肯定。
31、发包人对工程未经竣工验收擅自使用，只是推定工程质量合格，并不能免除承包人对工程质量保修义务，发包人有权按照约定在欠付工程款中扣除保证金——浙江省东阳第三建筑工程有限公司与烟台经纬实业有限责任公司建设工程施工合同纠纷案
1本合同劳务费根据作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：
1本合同劳务费根据作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：
发包人支付给承包人的商票到期未被兑付，承包人将未兑付商票金额计入欠付工程款中起诉的，是按照未付工程款处理，还是告知承包人按照票据纠纷另行主张权利？
64、当事人约定的工程款支付时间晚于工程竣工之日，承包人行使优先权的期限不应从工程竣工之日起计算？——乙公司诉甲公司建设工程价款优先受偿权纠纷案
16、发包人支付给承包人的商票到期未被兑付，承包人将未兑付商票金额计入欠付工程款中起诉的，是按照未付工程款处理，还是告知承包人按照票据纠纷另行主张权利？